2. 建筑工程
  3. 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事

admin2022-08-02  92
问题 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照（　　）情形处理。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日D.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
选项 A.建设工程已实际交付的，为交付之日
B.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日
D.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
答案 BDE
解析 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（法释（2004）14号）规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/jzgc/210706.html
本试题收录于： 二建建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类

二建建设工程法规及相关知识

二级建造师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)