首页
登录
建筑工程
某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况: 1.3月1日,在施
某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况: 1.3月1日,在施
admin
2022-08-02
55
问题
某矿井工程项目,在实施过程中,施工单位遇到了如下几种情况:1.3月1日,在施工运输石门时,遇到原地质资料提供的断层破碎带,并发生严重冒顶,造成施工单位增加施工费用支出30万元,影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后,向工程师提出了索赔。2.在施工下山时,5月1日遇到地质资料提供的含水层,工程师认为该含水层不会造成大的事故,遂指示施工单位强行通过,结果导致涌水事故,造成施工单位经济损失50万元,影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天,回来后,项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时,由于遭遇地质资料未提供的断层,使得煤层上移,重新找到煤层后,影响工期10天,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后,立即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。
选项
答案
解析
1.事件1索赔不成立,因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位,施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。
事件2索赔理由成立,因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失,但是索赔却不能成立,因为索赔意向超过了28天,正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。
事件3的索赔成立,因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失,而且该特殊断层并未在地质报告中标注。
2.承包人的索赔程序是:
1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后,承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。如果超过这个期限,业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。
以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。
2) 业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括:与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后,补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有:对承担这事件责任的界限划分不清或不一致;索赔证据不充分;索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成,可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/jzgc/160667.html
本试题收录于:
一建矿业工程实务题库一级建造师分类
一建矿业工程实务
一级建造师
相关试题推荐
关于存货周转率的表述中,正确的有()。A、一般情况下,存货周转率越高.周转天数
某技术方案的现金流量如下表,设基准收益率(折现率)为8%,则静态投资回收期为(
某施工单位拟投资一项目,在投资总额和年收益不变的情况下,四个备选方案各年投资比例
在流动资产总额一定的情况下,关于速动比率的说法,正确的是()。A.预付账款
某国际工程,业主方在施工招标文件中规定了500万元的暂定金额,则承包商对该笔暂定
某工程在施工过程中因不可抗力造成如下损失:永久工程损坏修复费用16万元,承包人受
价值工程功能评价的程序如下图,图中“*”位置应进行的工作是()。 A.整
某施工企业投标一个单独招标的分部分项工程项目,招标清单工程量为3000m3。经
某施工企业在施工现场建造的临时建筑物属于该企业的( )。A.流动资产 B.固
某设备物理寿命为8年,各年的动态年平均成本AC如下表,则其经济寿命为( )年。
随机试题
[originaltext]Manychildrenfirstlearnthevalueofmoneybyreceivingan
Areorganicallygrownfoodsthebestfoodchoices?Theadvantagesclaime
ForgettingI.EarlyresearchesHermannEbbinghaus:a
Hetalked______hehadnevermetmebefore,whichmademequiteembarrassed.A、a
下列关于时间价值与利率的说法错误的是( )。A.现值(PV),即货币现在的价值
焊接工作全程应设(),发现火情,立即灭火并停止工作。(A)消防负责人(B)
1986年3月,中国科学院的几位科学家向党中央提出跟踪世界先进水平,发展高技术的
朱某担任某基金管理公司副总经理,由于擅离职守,被中国证监会建议任职机构免除其职务
对客户家庭信息进行了整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的
及时复习是指()。 A.学习之后一周再复习B.当天复习 C.学习之后马上
最新回复
(
0
)