首页
登录
建筑工程
某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20
某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20
admin
2022-08-02
72
问题
某工程施工过程中发生如下事件：①因异常恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日；②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工日，处理不利地质条件用工15个工日。若人工工资为200元／工日，窝工补贴为100元／工日，不考虑其他因素，根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（ ）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1天，4000元
选项
A.3天，6000元
B.1天，3000元
C.3天，4000元
D.1天，4000元
答案
C
解析
2021教材P249
知识点：工程索赔类合同价款调整事项。根据表5.1.4，《标准施工招标文件》中承包人的索赔事件及可补偿内容，（1）异常恶劣气候条件导致工期延误只能索赔工期2天；（2）施工中遇到不利地质条件可索赔工期和费用，因此可索赔工期1天，索赔费用：10×100+15×200=4000（元）。因此施工企业可向业主索赔工期3天，索赔费用4000元。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/jzgc/178942.html
本试题收录于：
建设工程计价题库一级造价工程师分类
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
（2015年真题）某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确
（2020年真题）从价值工程实践来看，决定价值工程成败的关键是（）。A.方
（2021年真题）某产品四种零部件的功能指数和成本指数如下表。该产品的优先改进对
（2015年真题）价值工程应用中，对提出的新方案进行综合评价的定量方法有（
（2020年真题）下列分析方法中，可用来选择价值工程研究对象的是（）。A.
（2019年真题）应用ABC分析法选择价值工程对象时，划分A类、B类、C类零部件
（2018年真题）针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将（
（2016年真题）价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（）。A.
（2020年真题）价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.成本 B.结构
（2021年真题）对选定对象应用价值工程的最终目标是（）。A.提高功能
随机试题
[originaltext]MysisterCindyworkedinanofficeforquitealongtime,an
TanyacanswimfasterthanJackbutslowerthanSally.Harryusuallyswimsfaste
Theauthorofthereport______(对医院的问题非常了解)becausehehasbeenworkingtheref
出版物消费者是形成出版物市场的()。
图示工字形截面梁，在Y向外力作用下，其截面正应力和剪应力最大值发生在（ ）。
半刚性基层具有的特点包括()。A.强度高，稳定性好 B.扩散应力的能力强 C
下列各项中，影响投资项目内部报酬率的因素有：A:项目初始投资额 B:项目年营业
诊断尿路感染的主要依据是A:尿常规 B:尿涂片找细菌 C:尿培养 D:肾盂
（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》，以下情
下列关于自诉案件和附带民事诉讼案件诉讼程序的表述，哪些选项是错误的?A.在第二审
最新回复
(
0
)
